ДОГОВОР на поставку товаров
г. __________________«____» __________ 202__г.
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить бетонные изделия (далее –Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Стоимость, ассортимент и количество товара указывается в Спецификации (Приложение №1) к настоящему договору.1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя, счета на оплату и по УПД Поставщика. Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требующегося Покупателю к поставке.
1.3. В течение срока действия настоящего Договора Товар может поставляться отдельными партиями. Под отдельной партией Товара Стороны понимают наименование и количество Товара, поставляемого по УПД.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество поставляемого Товара соответствует следующим стандартам:- плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 допускается значение нормируемой отпускной прочности плит бетонных тротуарных принимать 70% от класса бетона плит по прочности на сжатие;
- камни бетонные и железобетонные бортовые по ГОСТ Р 71832-2024;
- камни бетонные стеновые по ГОСТ 6133-2019.
2.2. Покупатель в день поставки (отгрузки) Товара на складе Поставщика проверяет поставляемый Товар на соответствие требованиям, установленным настоящим Договором к их количеству, комплектности и качеству.
2.3. Каждая партия продукции может содержать продукцию чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цветов. Количество продукции каждого вида в пределах поддона не нормируется. Разные партии продукции могут иметь незначительные отличия в оттенках цветов.
2.4. Поставщик гарантирует соответствие поставляемых плит требованиям ГОСТ 17608-2017 в течение трех лет с момента отгрузки плит при соблюдении правил транспортирования и хранения, установленных ГОСТом 17608-2017, и при условиях использования, указанных в п. 2.6. настоящего договора.
2.5. Поставщик не несет ответственность за выцветание или частичную потерю цвета Товара с использованием синего пигмента. Изделия с использованием синего пигмента не подлежат обмену или возврату.
2.6. Для сохранения качества плит бетонных тротуарных необходимо соблюдать условия укладки и эксплуатации, не вызывающих разрушения и изменения внешнего вида бетона, а именно:
- Соблюдать указания по применению установленные ГОСТом 17608-2017;
- Обеспечить свободный дренаж;
- Не укладывать плиты в сырую холодную погоду;
- Исключить использование цемента, песка, щебня, гравийно-песчаных смесей, содержащих вредные компоненты (органические примеси, хлориды, сульфиды и сульфаты, щелочи, реакционноспособный кремнезем)
- Исключить попадание на лицевую поверхность плит цемента, торфа, чернозема;
- Не допускать воздействия агрессивных сред;
- Не использовать при чистке плит оборудование с металлическими щетками;
- Не использовать при мытье плит средства, разъедающие фактурный слой (кислоты и щелочи высокой концентрации, содержащиеся в моющих средствах-такие как NaOH, HCL, H2SO4 и др.).
2.7. Поставщик не принимает претензии к качеству товара в случае нарушения Покупателем условий указанных в пункте 2.6. настоящего договора.
2.8. Поставщик не несет ответственности за некачественно выполненные работы по укладке. Рекомендации по укладке тротуарной плитки:
- При обустройстве пешеходной зоны необходимо: уплотнить грунт; создать несущий слой (щебень фр. (20-40) мм) – 10 см; расклинивающий слой (щебень фр. (5-20) мм) – 2 см; иглопробивной геотекстиль плотн. 120 г/м2 – 1 мм; выравнивающий слой (отсев фр. (0-5) мм) – 4 см; балласт (отсев фр. (0-5) мм) – 3 см; тротуарная плитка – 4 см. Толщина основания под плитку должна составлять 190 мм.
- Для легковых автомобилей необходимо: уплотнить грунт; создать несущий слой (щебень фр. (20-40) мм) – 25 см; расклинивающий слой (щебень фр. (5-20) мм) – 2 см; иглопробивной геотекстиль плотн. 120 г/м2 – 1 мм; выравнивающий слой (отсев фр. (0-5) мм) – 4 см; балласт (отсев фр. (0-5) мм) – 3 см; тротуарная плитка – 6 см. Толщина основания под плитку должна составлять 340 мм.
- Для дорог в промышленных зонах с движением грузовых автомобилей необходимо: уплотнить грунт; создать несущий слой (щебень фр. (40-70) мм) – 26 см; несущий слой (щебень фр. (20-40) мм) – 12 см; расклинивающий слой (щебень фр. (5-20) мм) – 2 см; иглопробивной геотекстиль плотн. 120 г/м2 – 1 мм; выравнивающий слой (отсев фр. (0-5) мм) – 4 см; балласт (отсев фр. (0-5) мм) – 3 см; тротуарная плитка – 8 см. Толщина основания под плитку должна составлять 470 мм.
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки товара: в течении __________ рабочих дней с момента оплаты товара. Поставщик подготавливает Товар к отгрузке, о чем информирует Покупателя за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара.3.2. После уведомления Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара, он резервируется Поставщиком за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать _____ дней. Если в течение этого срока Товар не будет вывезен со склада, Поставщик будет иметь право на возмещение издержек по хранению Товара, из расчета _____ рублей поддон за каждый день хранения. В этом случае изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами (такие как запыленность, образование высолов и др.), не может являться предметом претензии по качеству.
3.3. Доставка осуществляется путем самовывоза со склада Поставщика транспортом Покупателя,приспособленным для безопасной перевозки Товара. Поставщик за транспортировку груза ответственности не несет. В случае нарушения Покупателем правил перевозки товара Поставщик ответственности не несет.
3.4. В случае, если Покупатель и Грузополучатель являются разными лицами, положения настоящего Договора о грузополучателе, возлагающие на него определенные обязательства, следует понимать следующим образом: Покупатель обязан, вступая в договорные отношения с грузополучателем (иным контрагентом), предусмотреть возложение на грузополучателя соответствующих обязательств.
3.5. Приемка товара осуществляется на складе Поставщика Покупателем, либо его доверенным лицом.
3.5.1. Поставщик вправе не передавать Товар представителю Покупателя при отсутствии доверенности, либо ненадлежащим образом оформленной доверенности при получении товара. При этом Поставщик считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства в момент представления представителя покупателя надлежащей доверенности.
3.6. При приемке Товара Поставщик передает Покупателю подписанные Поставщиком товарную накладную и счёт-фактуру, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
3.7. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю или Доверенному лицу, подтверждаемой подписанием товарной накладной.
3.8. Риск случайной порчи и гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Покупателю.
3.9. Поставщик не отвечает за видимые повреждения, либо недокомплект товара после подписания сторонами товарной накладной/УПД. Поставщик не несет ответственности за некачественно выполненные работы по укладке.
3.10. В случае недопоставки Товара, либо обнаружения не соответствия по цвету, количеству, ассортименту, уже после подписания Покупателем товарном накладной, Покупатель осуществляет допоставку (доукомплектование), либо транспортировку Товара для его замены своими силами и средствами исходя из пунктов 3.5. и 3.9. настоящего договора.
3.11. Для минимизации высолов, после доставки на строительную площадку тротуарной плитки, необходимо распаковать поддоны для вентиляции продукции. Укладку тротуарной плитки произвести не позднее 2-х недель после приобретения. Поддоны, на которых упакована продукция являются возвратной тарой и подлежат возврату в течении _____ календарных дней со дня реализации. Покупатель оплачивает поддоны по цене действующей на день реализации продукции. По истечению ______ календарных дней при возврате поддонов сумма возвращается на расчетный счет покупателя.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость настоящего договора определяется общей стоимостью всех поставляемых товаров (партий товаров). Стоимость единицы товара и всей партии товара определяется в счетах, спецификациях и накладных на каждый товар (каждую партию товара).4.2. При изменении цены на Товар, поставщик уведомляет Покупателя о новых ценах за ____ дней до их изменения. В случае если Покупатель не соглашается с новыми ценами на Товар, договор считается расторгнутым в момент получения Поставщиком письменного отказа Покупателя. Договор также считается расторгнутым в случае неполучения ответа от Покупателя в течение _____ дней с момента получения уведомления о новых ценах на Товар. При этом цена на оплаченный и/или переданный Покупателю Товар одностороннему изменению не подлежит.
4.3. Покупатель производит предварительную оплату за товар в размере 100% в течение 5 банковских дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика. При условии 100% предварительной оплаты партии Товара, цена на данную партию изменению не подлежит.
4.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара.
Товар является новым ранее не использованным.
5.2. При обнаружении недостатков Покупатель в течении ______ рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с гарантийными обязательствами.
5.3. После получения такого уведомления Поставщиком, в случае несоответствия качества товара ГОСТу и ТУ, представителем Поставщика составляется соответствующий акт.
5.4. При поставке Товара мотивированного ненадлежащего качества и несоответствующего требованию ГОСТа и ТУ товара, выявившихся в результате эксплуатации в течение 3-х лет, Поставщик меняет товар на качественный, доставка товара осуществляется за счет Покупателя.
5.5. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случае:
5.5.1. Несоблюдения Покупателем:
- правил транспортировки, хранения и эксплуатации продукции установленных нормативными документами РФ;
- условий установленных пунктом 2.6. настоящего договора.
5.5.2. Изменения внешнего вида Товара, связанных с естественными процессами (такие как запыленность, образование высолов и др.) в соответствии с ГОСТом 17608-2017.
5.5.3. Наличия внешних повреждений Товара и дефектов, возникших вследствие его использования Покупателем не по назначению и повлиявших на снижение функциональных данных Товара.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Поставщик обязан:6.1.1. Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.2. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с товаром оригиналы счет-фактуры и товарной накладной/УПД.
6.1.3. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями Договора.
6.1.4. Представить документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Принять Товар или организовать его приемку Доверенным лицом в день доставки в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и сопутствующих услуг подписать товарную накладную/УПД и передать один экземпляр Поставщику.
6.2.2. В день приема Товара убедиться в соответствии количества и качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и/или качеству составить акт, подписанный представителями Сторон.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За просрочку поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.7.2. В случае нарушения сроков оплаты поставки Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
7.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
7.4. Ответственность за повреждение товара при транспортировке несет Перевозчик.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они выполнены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
9.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию – _______ календарных дней.
9.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
9.5. Содержание настоящего Договора, всех Приложений и последующих изменений, и дополнений к нему являются конфиденциальными.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН